园林工程与甲方 园林工程与甲方合作协议

大家好，关于园林工程与甲方很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于园林工程与甲方合作协议的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. 园林工程中签证资料有哪些会带来什么影响
2. 园林绿化工程监理哪些地方需要旁站
3. 园林绿化外包合同

园林工程中签证资料有哪些会带来什么影响

园林工程与其他工程相比具有其特殊性，竣工结算需要处理的工作十分繁杂，影响园林工程结算的因素包括合同条款、工程量清单及其编制说明、竣工图、技术资料、工程签证、项目实体本身等等。本文将对如何做好工程签证作一些初探，供大家参考。

一、工程现场签证的定义及适用范围

工程现场签证是指就合同条款及合同清单以外，在施工过程中因工程实际需要必须发生的而又无法在竣工图中体现的责任事件要求赔偿的工程文件。作为施工单位，多数情况是向建设单位提出索赔，也存在向其他项目参与方索赔的现象。一般是由施工单位做出详细记录，经现场监理人员签字认可，以此作为办理签证结算的依据。由于签证具有时效性和不可追诉性，因此在签证事件发生的有效期内，我们应该尽可能地收集相关支持文件，以保证结算工作的顺利进行。

二、常见问题及分析

（一）忽视工期索赔

工程签证索赔分时间（即工期）索赔和工程量索赔，这些在很多理论文件中都有提到过，但是在实际工作中，工程量签证已经被大家普遍认知并很好地应用，而工期索赔却往往被大家所忽略，究其原因，大概是工期延误时间的长短没有体现具体的利益得失。很多项目都会因为各种原因造成或多或少的工期延误，最后多以施工方绞尽脑汁的一篇工期延误说明和建设单位的一份免责声明作终结。

在施工合同中往往有工期延期的处罚规定，因此当工程无法顺利进行时，应及时提交工期索赔签证，一是提醒建设方尽快提供施工条件，另一个就是作为非我方原因导致工期延误的依据，为将来可能发生的工期延误责任提供谈判空间，避免不必要的罚款，而一旦发生合同纠纷时，也可以作为判决依据。希望能引起大家的重视。

（二）无效签证

无效签证常见的有两种情况。

第一种是没有细看合同条款，签证内容属于在合同范围内或者已经过了签证有效期的。为避免此类事情的发生，应该仔细研究合同，尤其对涉及到工期、价款、赔偿、施工范围等的内容更要仔细研读，了然于心，避免因为不熟悉合同给建设单位留下不良印象。 也要善于打“擦边球”，善于发掘合同条款中的漏洞。

另一种无效签证，是没有搞清楚办理签证手续的流程，不知道签证产生效力的最终确认形式，认为已经都签完字，就是生效了，到结算时才知道流程未走完，属于无效签证。 在办理签证前，就应该了解清楚，什么样式的签证，需要哪些部门签字盖章，才是有效的签证。

（三）需要签证但没有签证的项目

例如拆除工程，此类项目不能在事后去现场核量，也无法在竣工图上体现，虽然有些合同清单里已经开列工程量，但这个工程量是预算时的预估数量，不能作为结算依据。因此就要求项目部在施工过程中及时对发生的拆除项目进行工程量签证，否则事过境迁，结算的时候再想补签工程量是非常困难的。另一个结算时比较难解决的问题——土方工程量的确认，建议也以签证的方式确认工程量。

（四）签证内容不完整

一份完整的签证应该包括签证发生的原因、地点、时间、事项以及相关证明文件，每份签证都应该对以上内容做出准确明晰的表述，不能笼统的概述。有工程量的要有清晰明白的计算式，另外还要附上证实签证合理性和真实性的指令单、计算简图、照片及其他相关资料。否则，甲方审核人员质疑签证的准确性及合理性时，我们可能面临无法确认或者不愿证实的情况。

（五）签证内容漏项

漏项常出现在由我方施工，但是因非我方的原因需要返工的项目中。例如某些施工部位已经施工完成，由于设计变更要求拆除后重建，签证时就仅对已经拆掉部分的工程量进行签证，漏掉了拆除费和垃圾清运费用，还有些签证只签面层，挖土方、基层、底层都漏掉了。这里补充一点，在拆除材料可以重复利用时，需要在签证中明确材料的重复利用率，以免在结算时发生争议。还有一些可能被大家忽略的内容，比如垂直运输、二次转运、脚手架等等。

（六）签证项目特征描述不全

例如土方工程，对于土壤的类别、土方是否外运、外运距离以及可以机械开挖但因为特殊原因如场地限制导致人工开挖的情况，都有必要描述清楚。因为这些描述决定了结算价格的高低，清楚准确的描述有利于我们的定价，如果描述不明确或者没有描述，甲方的审核人员有权按价格最低的方式计价。

（七）签证内容表述不准确

出现这种情况，多是因为没有很好的理解合同清单的计价方式。常见的情况，例如明显可以套用合同单价计量的项目，签证中拆开分别计算用了多少材料（包括主材和辅材）、机械台班、人工工日，而不是以合同清单规定的方式进行计量。结算时甲方审核人员一般不会认可这样的方式，这样不仅不能争取更多的利益，反而会给结算造成困扰。还有一种情况是，工程量计量单位与合同计价单位不一致，或者与通用的计量方式不一致，导致最后不好计价。

因此计量前，应该查看合同清单是否有相同或者类似的工程内容的计价方式。有的话，参照合同规定的方式计量；没有的话，尽量争取利益最大化。另外，对于合同没有定价的项目，如果不太确定如何计量，最好咨询甲方招投标部或者预结算人员。

（八）签证原因描述不准确

签证原因决定了这份签证是否成立，模棱两可或者不正确的原因描述可能导致整个签证被推翻。例如对于措施费包干的合同（常见于市政招标工程项目），可能出现由于非我方原因导致施工方案更改或其他因素造成措施费用的增加，或者是容易被误认为是措施项目的实体项目。这时，我们在描述签证原因时久需要仔细斟酌，尤其需要站在建设方的立场上思考一下，是否会被以有漏洞或描述不当为借口，以措施费包干为由不计入结算。

（九）该确认的价格没有确认

清单漏项没有单价、议价材料价格确认单没有及时办理，这类问题是我们在结算中经常遇到的。在项目完工后确认价格，需要耗费较多时间和精力去解决效果却不理想。在施工阶段，尤其在项目施工前，多花点时间和精力重视这个问题，会比完工后再去解决更有成效。

（十）签证资料遗失，或资料签字盖章手续不全

遇到这种情况，我们再去找甲方、监理相关人员补签字、补盖章，有可能当事人已不在岗位，或者不愿意承担责任，最终资料没法补，导致公司利益受损。故此，日常整理文件时，应该养成做台账记录和备案的习惯，有条件的情况下，最好及时将手续完好的签证扫描备份。平时及时查收记录文件，对签证情况做到心中有数，对于手续不全的，及时跟进补办手续。

三、签证要求及应对策略

（一）熟悉招投标文件、施工合同、图纸等技术资料，掌握合同关键条款。掌握合同规定的签证时限、签证流程和甲方管理人员的签字权限。如有的合同规定：合同签订后两个月内，承包人与发包人应依据施工图纸核对清单工程量并确认，否则对工程量增加的结算不作调整，工程量减少的正常扣减。增强签证意识，在可能引起签证的事项发生后能够及时反应，并且快捷有效地同监理、甲方洽商，尽量在签证事项发生前后较短时段内达成一致，避免陷入施工完成后再补签的被动局面。

（二）对应予以签证的事项保持敏感，积极跟踪工程进展，多拍照存档。施工合同以外的任何工程量增减；工作质量或其它特性的改变；标高、位置和尺寸的改变；施工顺序及时间安排的改变等都属于工程变更的范围，都可能需要签证。对于施工单位来说，由甲方或项目其他施工方原因造成的施工企业费用增加的项目均可签证。如：由于建设单位未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的停工、窝工，或者因建设单位原因致使中途停建、缓建的，或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工等等。

（三）编写签证时做到有理有据，内容全面，数据准确。在编制签证之前，先熟悉合同的有关约定，有针对性地对重点问题展开表述。签证用词要恰当，事件阐述要条理分明，使所有经手人都能准确的认知事件发生的具体内容，避免造成概念模糊，产生误解。最好附上图片，有必要的情况下附上有详细标注和施工范围的图纸，如有涉及土方的，还应该附上完工前后的标高图，但是不要出现图片与描述不符的情况，例如描述PC200的挖机，提供的图片是PC120的，或者钢筋、桩基础的密度明显不够等。图纸及数据必须得到监理和甲方现场工程师的认可并签字确认。另外，应当站在被索赔方的角度考虑怎样陈述签证原因及内容才合情合理，使对方容易接受并予以确认。

（四）尽量以总价的形式签证，如果不能，尽量以人工或者机械台班的形式签证，如土方的开挖、回填、运输，已完工项目的拆除、垃圾清运等。但是不要出现类似计量了石材面积，又计量铺贴石材的人工和机械费的现象，这属于重复计量。合同清单一般已经约定了石材铺贴的计价方式，其中已经综合考虑了人、材、机等的费用，不宜再在签证中拆开计量，应该遵循合同的方式计量。如果需要以计算工程量的方式签证，最好附上有详细尺寸标注和文字说明的图纸，并在签证中写明计算式。

（五）应及时清理和统计合同清单漏项的项目和需定价的人工、材料、机械等。掌握时机，尽早收集当地的价格信息，走完价格的确认程序。

（六）建立责任落实到人的制度。从签证的编制、审核、发出到最后存档都指定专人负责。除此之外，催办监理、甲方人员签字盖章手续的责任要落实到具体的经办人，以保证签证能及时办理。

（七）建立签证资料台帐。对已经完成签证的、应该办理尚未办理的、在办理途中的以及甲方拒不办理签证的事项进行分类登记，每隔一定时间进行更新，让负责办理签证的相关责任人可以及时掌握签证动向，避免出现签证资料卡在监理或甲方无人过问甚至不知去向的情况。

办理工程签证是一个需要注意诸多细节的事情，需要我们用审慎的态度去考虑各个方面的问题。多看合同、图纸以及其他工程资料，多走走施工现场，结合理论与实际，在掌握了全面的施工技术和造价知识、综合了解整个项目的全部情况之后，现场工程签证才能严谨，得到甲方的认可，最终满足我们的诉求。

相信经过以上的介绍，大家对园林工程中签证资料有哪些？会带来什么影响也是有了一定的认识。欢迎登陆中达咨询，查询更多相关信息。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：

园林绿化工程监理哪些地方需要旁站

具体参考《园林绿化监理细则》：

一、监理工作流程和内容

1、审查施工计划或施工方案

①审查方式

审查施工单位提交的施工计划或方案的形式应灵活掌握，可以是书面审查，也可以是专题会议审查，或书面审查与现场检查相结合。

②审查内容

施工范围占地面积；原地面表土利用程度，原有优质土壤的利用；土方工程方格网、挖填方总量，土壤可松性系数的确定，平衡调配计划，拟调配方向和数量；客土来源及土壤质地，化验报告资料；应保存的树木和景物的保护，地下水埋深度，地下管线和文物的保护措施；施工质量保证措施；现场核实施工测量、施工放样；各种施工机械的型号和台数；原材料质量及数量、存放位置；冬、雨期施工措施；施工单位的自检系统和测试手段等。若具备施工条件，即可批准施工计划，同意开工。

2、测量放线

检查、复核施工单位进行的测量放线工作，做好记录，双方签认后报建设单位。

3、检查清理范围内的废弃物、垃圾、有害物清理工作是否符合设计要求和满足施工条件。

4、栽植基础所用材料的检查

主要检查的项目有造型胎土、栽植土、栽培基质、土壤改良材料、肥料，按规定要求频率进行见证取样，检查试验报告资料，必要时进行平行检验。

5、绿化栽植基础土方工程的质量控制与验收

①挖方工程挖至设计高程后，应要求施工单位按规定进行自检，分析复核施工单位提交的检验申请单和自检资料，并现场验收。

②填方工程

栽植土的填方质量既要达到设计高程要求，又要保持土壤满足园林植物生长的物理性能。在填方施工过程中，巡视检查填土的松铺厚度、填方状况、透气与紧密性、填方高程应达到设计高程要求；大规模填方工程的高程验收应分三次进行：第一次是在填方工程填至施工高程（设计高程加沉降量）时进行初步验收；第二次是在雨季过后（干旱地区）或大的降水天气之后的中间验收；第三次是工程竣工验收前的预验收。

③平面和丘陵、坡面整理工程

平面、丘陵、坡面的地表凹凸处平整至设计高程，质量应满足规范或标准要求，施工单位自检合格后，报告监理工程师在现场验收。

（二）、监理控制要点

1、填方区的监理控制要点

填土前地表清理，应将场地内宿根杂草清除干净；在填土前，填垫范围内的坑洞积水应排放晾干；软土淤泥和不透水层的处理应完成；局部回填地段应整平压实，检查填垫胎土和栽植土的质量和紧实度符合设计和规范要求，控制回填土的含水量和分层铺放厚度和碾压层次，检查碾压厚度和边缘碾压，以满足削坡要求，在满足设计的土壤渗透系数的前提下，确保土壤的压实度。

2、挖方区的监理控制要点

①

应监督施工单位按设计坡度进行挖方，并做好边坡的保护或支护。对有利用价值的表土剥离和保存，要求施工单位选择合理的开挖方法并做好填挖衔接处的施工质量，以保证基础压实均匀和适宜的土壤硬度。

②检查施工单位的雨期施工措施，保持排水畅通，以保证土方不受浸泡，不出现塌方和滑坡。

3、栽植土的回填监理控制要点

①检查回填范围和回填厚度

根据规范要求和图纸注释等检查地形回填和栽植土回填范围是否与设计相符，栽植土的填垫厚度是否符合规范要求。

②

检查采土点和运土环节，采土点和采土深度是否与确认的相符，必要时，平行检验采土点土样的理化性状；运距较长时，应检查施工单位对运土环节的控制是否严密。

③栽植前对栽植层土壤的质量进行抽样检验。

4、局部软土地基处理的质量监理

应监督施工单位按设计和施工要求，对施工范围内的淤泥、软土以及不宜做填土和回填材料的清除和处理过程进行旁站监理。

（三）、栽植基础土方、栽植土工程尺寸允许偏差和检查方法，见表1的规定

栽植基础土方、栽植土工程尺寸允许偏差和检查方法

三、常规栽植工程的质量控制

（一）监理工作流程和内容

1、审查栽植工程施工计划或施工方案

审查内容包括：植物材料选备情况；假植区的设置安排；苗木栽植时间安排和进度安排；栽植合理性，反季节栽植的技术保证措施；重点部位的植物造景预案，样板段栽植预案；地下管线的保护和障碍物的处理预案；施工单位自检系统和检验手段等。若具备了施工条件，应同意开工。

2、定点放线

检查、复核施工单位进行的定点放线工作。复核内容：苗木栽植位置和株行距，自然式配置、规则式、等距弧线放线方法等，做好放线记录（可采用缩图法）。

3、植物材料的检验。对植物材料应按规范要求的频率进行平行检验。

4、旁站监理样板区（点）的栽植穴（槽）挖掘质量，确认质量标准并按样板施工。

5、巡视检查栽植穴（槽）的挖掘质量。

6、苗木栽植过程的监理。

7、检查栽植工程养护质量。

8、验收栽植分项、分部工程

常规栽植分部工程包括植物材料，乔木栽植，花坛、花境、地被植物栽植，植草（林下植草），工程养护5个分项工程，均要进行检查验收；在分项工程验收合格的基础上，再进行分部工程的验收。

9、栽植工程和栽植成活率的检查与验收

①栽植工程和栽植成活率验收之前，观感质量必须首先合格。

②树木成活率的中间检查和验收时间：

1）乔木、灌木应在发芽——放叶——发出新梢或新枝后进行；

2）花卉、地被、藤本植物应在栽植后15天进行；

3）草坪草应在覆盖度达标后进行。

（二）监理控制要点

1、植物材料的监理要点

①严禁使用带有病虫害的植物材料；当发现有害性杂草随植物材料侵入绿地时，应立即清除；

②植物材料种类、品种规格的选备必须符合设计要求，备苗数量应留有余地；

③规模大、栽植数量和种类复杂的绿化工程必须就地设假植区囤苗，缓苗；

④

植物材料质量要求和检验方法，见表2的规定。

园林绿化外包合同

园林绿化外包合同范本（精选5篇）

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是我为大家收集的园林绿化外包合同范本（精选5篇），希望对大家有所帮助。

园林绿化外包合同1甲方：_______

乙方：_______

经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建设绿化工程，签订以下协议：

一、工程内容

包括甲方设计绿化工程(详见图纸及报价表)。以上项目均按双方审图纸之要求所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

二、工期

1、开工日期：本项目工程工期从______年____月____日起

2、施工期间，若因停水、停电、大雨、暴雨等因情况或甲方书面确认工期可

3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

三、工程合同价款

经协商本合同总承包价款为人民币

四、工程付款办法

1、按工程进度拨款。种植完成后一周内付乙方60%

2、工程竣工后甲方与一周内向乙方付合同价款的80%，

3、养护期满前甲方付清余款。

五、工程质量要求

1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，树苗不符合规格要求的，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

六、工程竣工验收结算

乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，如果由于甲方原因不能按时验收，则视为默认工程合格并按竣工进行结算。

七、质保期限

以种植完成之日起计算绿化保养期为十二个月，保养期从种植完成之日开始计算，保养期满后由乙方通知甲方接收。

八、双方在施工中的几项规定

1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前10天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。

2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担一切施工安全事故责任，教育施工人员遵纪守法。

3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合‘三通一平要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。

4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的.土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

6、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

九、合同生效与终止

本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

十、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

园林绿化外包合同2发包方(甲方)：_______

承包方(乙方)：_______

经考察及价格比选，甲方将____绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

一、工程名称：_______

二、工程地点：_______

三、工程总造价：____元

四、工期：工期定为____日历天，由甲方通知开工之日起计时。

五、开工准备：甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划。

六、施工中，如甲方根据实际需要调整苗木，乙方应按甲方要求栽植，增加或调整部份按实际栽植数量结算。

七、工程款支付：苗木栽植完毕，经验收合格，甲方付给乙方工程款的90%。余款10%在12个月质保期到后支付。

八、工程质量：

1、所栽苗木质量必须符合工程要求，按照施工图及苗木清单(见附表)的植物品种，规格、数量严格栽植。

2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督和管理，如因质量问题反工，其费用由乙方全部负责。

3、乙方要确保施工现场清洁、及时清理废弃物。

九、养护管理及要求：

1、栽植后及时浇透水、及时中耕除草、施肥、修剪、确保苗木正常生长。

2、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护12个月，期间发生费用由乙方负责。

十、合同的生效与终止：

本合同自双方签字盖章后生效，竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。

十一、本合同一式四份，具有同等效力，甲乙双方各持二份，未尽事宜双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

园林绿化外包合同3项目名称：_______________________

建设地点：_______________________

建设单位：_______（以下简称甲方）

施工单位：_______（以下简称乙方）

签约时间：_______年____月______日

签约地点：_______________________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条工程概况

（一）工程名称：_______私家花园工程。

（二）建设地点：_____________________

（三）工作内容：约100平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

第二条工期

该项目工程总工期_______天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。

（一）如遇下列原因工期顺延：

1、未及时签审施工图纸和施工组织计划；

2、设计变更；

3、甲方未能按期提交施工场地；

4、连续4小时遇雨和停水、停电；

5、未按合同规定时间拨付工程款项；

6、遇不可抗拒因素。

（二）竣工验收：

1、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；

2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上款。

第三条工程合同总价及支付方式

（一）结算依据：

1、依照1999年颁布的《全国统一建筑工程基础定额XX市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；

2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；

3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；

4、竣工图。

（二）合同金额：

1、本合同暂定造价6万元；

2、工程竣工验收后按实结算。

（三）合同金额的支付时间：

1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。

2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%；

3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。

第四条关于设计调整（更改）

本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。

第五条质保期

（一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部20xx年第80号令执行，普通植物保活期半年，贵重植物（1000元以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。

（二）成活率：植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。

第六条双方的责任

（一）甲方责任：

1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；

2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；

3、负责协助办理施工的各项进场手续；

4、负责协调现场各施工单位间的关系；

5、若施工变更应以书面形式通知乙方；

6、按合同规定时间按时付款。

（二）乙方责任：

1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；

2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的.管理；

3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作；

4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；

5、负责施工中的成品保护。

第七条甲、乙双方现场代表及责任

（一）甲方施工负责人：___________

现场代表：_________________

（二）乙方施工负责人：___________

土建：_____________________

绿化：_____________________

现场代表：_________________

（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。

第八条材料的认定及采购

（一）乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

第九条违约责任

（一）甲方违约责任：

1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；

2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；

3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_______‰向乙方支付逾期违约金。

（二）乙方违约责任：

乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。

第十条争议解决方式

在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

第十二条未尽事宜，双方协商解决。

第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：____乙方（盖章）：___

法人代表：________法人代表：_______

委托代理人：______委托代理人：_____

____年____月____日___年____月____日

园林绿化外包合同4发包方：____________________(以下简称甲方)

承包方：_____________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________小区绿化工程

2.工程地点：__________小区内

3.工程承包范围和内容：小区院内空地绿化(详见图纸、清单。)

4.承包方式：由乙方按双方确定平面图和栽种绿化树种进行种植。

第三条工程合同造价：

本工程合同预算造价为人民__________元(大写：__________)

第四条工程价款的支付与结算

1.绿化种植后，甲方应一月内付给乙方合同总造价70%工程款;

2.养护期满，付清合同尾款。

第五条

1.苗木成活养护期：一年。

2.养护期间的一切养护流程由乙方承担，保证苗木生长旺盛。

3.乙方包栽包活，养护期内产生的一切费用由乙方承担。

4.乙方养护期内树木枯死由乙方负责重新栽植，费用由乙方承担。

第六条工程质量和检查验收

1第二条工程期限：_______年_______月______日栽种管护期至年

1.本工程质量要求100%成活。

2.乙方必须严格按施工图纸，并接受甲方现场监督检查。

3.养护期满后，由甲方及时组织竣工验收，验收合格后，将工程移交给甲方管理。

第七条双方负责事项

1.甲方

(1)按规定提供施工场地，免费提供乙方施工用水。

(2)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。

2.乙方

(1)施工场地的平整。

(2)确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

(3)在交工前应负责管理，并清理好场地。

第八条本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，如协商不成，由仲裁机构仲裁，仲裁机构由甲乙双方协商而定。

第九条附则

本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。

本合同经双方签字盖章后生效，合同工程竣工交验，结清工程尾款，养护期满后自然失效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

发包方(盖章)__________承包方(盖章)__________

法定代表人：__________法定代表人：__________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

园林绿化外包合同5甲方：_______

乙方：_______

根据《中华人民共和国合同法》以及《物业管理条例》有关规定，甲、乙双方经友好协商，特制定以下合同条款：

一、外包事项

乙方承包甲方所管理的_______的绿化服务业务。

二、外包期限

外包期限年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

三、外包方法

采用由乙方包工、包料、包工具、包设备的方式。

四、甲方的权利和义务

1、无偿提供绿化服务使用的水电，并提供仓库一间供乙方放置绿化器械、材料等物品之用；

2、安排专人监督乙方承包范围内的绿化服务质量，发现问题及时通知乙方，乙方须及时处理；

3、有权制定相应的管理标准及措施，以引导乙方按照合同及其它双方议定要求运作。

五、乙方的权利和义务

1、乙方须严格按照双方所共同制定的绿化作业标准，指派具有相应资质的从业人员为小区提供专业绿化服务；

2、乙方聘请人员的工资、福利、劳动合同等由乙方承担，工作期间发生的安全事故及因工作期间与业主发生的纠纷及给甲方造成的损失均由乙方负责承担与甲方无关；

3、乙方工作人员须遵守甲方有关管理规定，注意文明用语，不得与客户争吵，不得有吃拿卡要等业主投诉现象；

4、按照甲乙双方协商人数（4-11月现场人数不低于_______人，12-3月，现场人数不低于_______人，为了保证现场品质，必要时乙方须增派人手），选派素质良好、服务热情、形象健康的专业人员进驻现场工作；

5、乙方须指定常驻现场负责人，具体安排及全面督导日常绿化服务工作，巡检（分自检和参与甲方联检）现场绿化情况，及时处理甲方投诉，并保持与甲方相关负责人的日常联系，以便于工作配合与协调

6、每月28日前，以书面形式向甲方提交本月绿化工作质量评估报告及下月绿化作业计划；

7、每月若有对乙方的有效投诉（特别是绿化服务质量问题）未及时正确处理和解决达两次以上的，甲方有权提出警告，并可在当月绿化外包费中扣除5%—10%的绿化外包费。

8.乙方自行负责承包业务所需的全部设备、工具、绿化材料，养护过程中若有苗木因乙方养护不当死亡，则乙方应在一个月内补种并保证成活（否则甲方有权从每月的外包费用中根据市场价格进行扣款）；

9、如遇有关部门的工作检查，乙方必须配合搞好绿化工作并保证检查合格；

10、噪音作业应合理安排，不得影响业主正常休息、生活。六、绿化工作质量标准具体绿化工作质量标准详见合同附件《绿化养护标准》。

七、合同金额：

绿化外包费用标准：（4-11月）_______元/月（￥_______），（12-3月）_______元/月（￥_______），绿化外包期限内甲方于次月15日前随工资向乙方支付上月绿化外包费，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

八、违约责任：

1、甲乙双方共同约定，本合同生效后前三个月为承包试用期，在此期间内因乙方服务质量不合格时甲方可随时解除合约，甲方将不承担任何合同责任；

2、如因甲乙任何一方因故无法履行合同时，需提前一个月以书面形式通知对方，在取得对方同意后方可终止合同，否则均需赔偿对方损失相等于一个月绿化外包费用之金额；

3、如乙方严重违反合同所规定的乙方责任，影响小区绿化品质或导致甲方其他方面的严重损害，经甲方两次书面警告及罚款仍无效果，甲方有权单方终止合同，而不需承担任何费用。九、其它事项：

1、本合同未尽事宜双方另行协商签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力；

2、本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方签章：_______乙方签章：_______

代表人：_______代表人：_______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

;